УТВЕРЖДАЮ: 
	
		И.о.главы  местной администрации                                    муниципального образования                                                                              город Петергоф

_______________  А.В.Шифман

«______» __________________ 2010 г.

   
том 2
документации об аукционе
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
выполнение работ по санитарным  рубкам  деревьев (снос  аварийных деревьев)  на  территории муниципального образования город Петергоф в 2010 году
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

СОСТАВЛЕНО:                                                                                  СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист	Главный Специалист - 
МА МО город Петергоф по размещению                 Юрисконсульт МА МО 
Муниципального заказа                                             город петергоф

_____________ А.В.Костарева                                      _____________ Г.В.пихлапу

«___» ________ 2010 год                                                  «____» ___________ 2010 год

СОГЛАСОВАНО:
Начальник фэо МА мо город Петергоф

___________ Т.а.бугаец.
 
«____» _______ 2010 год

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта 

	1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения контракта на выполнение работ по санитарным  рубкам  деревьев (снос  аварийных деревьев)  на  территории муниципального образования город Петергоф в 2010 году.
         1.2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:  
 2 527 159,44    рублей.

2. Содержание и состав документации об аукционе

          Документация об аукционе для настоящего аукциона включает в себя:
          1) том 1 документации об аукционе: общая часть (далее - том 1), 
2) настоящий том 2 документации об аукционе: специальная часть      (далее - том 2), состоящий из: 
а) инструкции участникам;
б) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2; 
в) приложения № 1 к тому 2 -  техническое задание ,    
г)   приложения  № 2  к тому 2 - проект муниципального  контракта.

3. Сведения о муниципальном  заказчике

3.1. Заказчик и Главный распорядитель средств бюджета МО г. Петергоф 
местная администрация муниципального образования город Петергоф:
3.2.  Место нахождения и почтовый адрес: 198510, Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Самсониевская,  д. 3.  
3.3.  Банковские реквизиты: 
УФК по Санкт-Петербургу (МА г. Петергоф, л/с 03723002090)
ИНН 7819019670, КПП 781901001)
        	Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу, 
        	БИК 044030001, 
        	Счет 40204810100000000209,
        	ОКАТО 40290501000;
3.4.Контактные лица  заказчика:
 	Петров Виктор Александрович – заместитель начальника отдела городского хозяйства местной администрации МО город Петергоф, контактный телефон: 450-84-59;
	Костарева Анна Валерьевна – главный специалист по размещению муниципального заказа – 450-54-18,
	Пихлапу Галина Владимировна – главный специалист – юрисконсульт  - 450-66-12.
3.5 Адрес электронной почты:  info@mo-petergof.spb.ru.
3.6. Официальный сайт МО г. Петергоф:  www.mo-petergof.spb.ru.
3.7. Компетентной аукционной комиссией для настоящего аукциона является единая комиссия местной администрации муниципального образования город Петергоф по размещению муниципального заказа.  

4. Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии   пунктом 2 части 2 статьи  11  Закона

4.1. Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством  Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

         5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) 

Не предусмотрено

6. Требование обеспечения исполнения контракта
6.1. Обеспечение муниципального контракта устанавливается в размере           750 000,00 рублей.
6.2. Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан представить обеспечение исполнения контракта в порядке, установленном томом 1 и настоящим пунктом тома 2.
6.3. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6 тома 2, на бюджетный счет местной администрации муниципального образования город Петергоф по следующим реквизитам:
Местная администрация муниципального образования город Петергоф, 
ИНН 7819019670, КПП 781901001,
р/с 40302810122000002483 в ОАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790.
6.4. Безотзывная банковская гарантия, договор поручительства должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом,  поручителем своих обязательств:
         а) если принципал (поручитель) не оказал предусмотренные контрактом услуг  (не поставил товары, не оказал услуги);
         б) если принципал (поручитель) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по вине заказчика;
          в) если принципал (поручитель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;
          г) если принципал (поручитель) некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы (услуги). 

7. Документы, входящие в состав заявки 

7.1. Заявка должна строго соответствовать требованиям  тома 1. 
7.2. Заявка, представленная участником, должна содержать следующие документы: 
1) Опись входящих в состав заявки документов (по форме образцов в соответствии с образцом  № 1 к тому 2); 
2) Документы, подтверждающие правовой статус участника,  полномочия лица на осуществление действий от имени участника, предусмотренные  частью 2  статьи 35 Закона,  томом  1; 
3) Форма  «Сведения об участнике аукциона» (по форме образцов в соответствии с образцом  № 2 к тому 2);
  	4) Форма «Предложение о качестве услуг» (по форме образцов в соответствии с образцом № 3 к тому 2):

          7.3.Участник должен подготовить и подать только оригинал заявки,    предоставление  копии заявки не требуется.

8. Место, даты начала и окончания подачи заявок

8.1. Местом подачи участниками заявок является: Местная  администрации муниципального образования город Петергоф, Санкт-Петербург, г.  Петродворец,   ул. Самсониевская,  д. 3 ,  2-й этаж, каб.14
      	8.2. Дата начала подачи заявок:  04.10.2010 года 
      	8.3. Дата окончания подачи заявок:  26.10. 2010 г. 

9. Даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе 

 9.1. Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе: 04.10.2010 года
 9.2. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе: 20.10. 2010 года.

10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок 

10.1. Местом  рассмотрения заявок является:  Местная  администрация муниципального образования город Петергоф, Санкт-Петербург, г. Петродворец,   Самсониевская,  д. 3,  кабинет 11.
10.2. Рассмотрение заявок начнется:   26.10.2010 г в 10-00 часов.

11. Место, дата и время проведения аукциона

11.1. Местом проведения аукциона является: местная  администрации муниципального образования город Петергоф, Санкт-Петербург, г. Петродворец, Самсониевская,  д. 3,  кабинет 11.
11.2. Аукцион будет проводиться: 29.10.2010 года в 10-00 часов.

    12.      Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов

Не предусмотрены.

Образец 1 к тому 2

Опись входящих в состав заявки документов 

Участник подтверждает, что для участия в аукционе (лоте) (наименование аукциона, наименование и номер лота указывается участником) участником  в составе заявки представлены нижеперечисленных документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.
        
Наименование документа 	Количество листов 	Номер листа	

                                                                                                       

                                                                                                                Образец № 2 к тому 2

Форма  «Сведения об участнике аукциона»
для участия в открытом аукционе
 (указать наименование)

1. Участник (для юридического лица):

1.1. Фирменное наименование (наименование) юридического лица		
1.2. Сведения об организационно-правовой форме юридического лица		
1.3.    Почтовый адрес 		
1.4.    Место нахождения 		
1.5.     Контактный телефон (факс)		

1. Участник (для физического лица):

1.1 Фамилия, имя, отчество 		
1.2. Паспортные данные 		
1.3 Сведения о месте жительства 		

2. Участник подтверждает, что соответствует требованиям, предусмотренным                      в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ                               «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»: 
требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица                              и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом  и об открытии конкурсного производства;
требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;
требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
3. Участник подтверждает, что представил в порядке, установленном документацией об аукционе, на счет организатора аукциона денежные средства в качестве обеспечения заявки (далее - обеспечение заявки). 
Обеспечение заявки в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прошу возвращать на счет (участником указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения заявки).
                                                                                                                  Образец  № 3 к тому 2

Предложение о качестве работ (услуг)

Наименование аукциона:  ______________________________________

	В  соответствии с предложением участника	
№
п/п	Ссылка на номер позиции пунктов 8 и 9 технического задания, по  которым участник предлагает отличные  технические (технологические)  решения  и/или эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование)	Подробное описание характеристик
 по предлагаемым участникам 
техническим (технологическим)
 решениям, а также характеристик
 материалов (комплектующих и
 оборудованию), используемым
 участником при выполнении
и работ (оказании услуг)	Фирменное наименование (марка, вид и т.д.), наименование производителя и страны- происхождения,  предлагаемых
материалов (комплектующих и оборудования)	
1	2	3	4	
1.				

Примечание: 
1. В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также  материалы (комплектующие  и оборудование) соответствуют (идентичны) требованиям  заказчика, изложенным в техническом задании,  участник  в графе 3 формы  указывает следующее «Работы (услуги) будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании    с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании». Графы 1,2 и 4 в этом случае участником  не заполняются. 
2. В случае если участник  предлагает использовать при выполнении работ (оказании услуг) отличные от поименованных  в техническом задании материалы (комплектующие и оборудование) в графе 3 формы участником должны быть указаны все технические, качественные  и др. характеристики,  позволяющие определить их  эквивалентность (по показателям указанным в техническом задании). В графе 4 формы указывается  фирменное наименование (марка, вид и т.д.), наименование производителя и страны- происхождения,  предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие  пункты технического задания.
3. В случае если участник  предлагает иные технические (технологические) решения, связанные с производством работ (оказанием услуг), в графе 3 формы  участником указываются  соответствующие  характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить  соответствие выполняемых работ (оказываемых услуг) качественных потребностям заказчика (по показателям указанным в техническом задании). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие  пункты технического задания. Графа 4 формы участником в этом случае не заполняется.

Образец  № 4  к тому 2 

Образец доверенности на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона (в составе заявки) 

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления 
(Санкт-Петербург)	                                                                               Дата выдачи

Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица,   в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице ___________________(указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании ______(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все действия от имени участника при проведении открытого аукциона (наименование и номер лота) на право заключения контракта (указать полное наименование аукциона (наименование и номер лота) в соответствии  с наименованием аукциона (лота), указанным в томе 2 документации   об аукционе), в том числе с правом подписания заявки  на участие в аукционе и непосредственного участия в аукционе. 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. 

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником - физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица 

                                                                                                  Образец  № 5 к тому 2 

Образец доверенности на право участия в аукционе 

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления                                                                                        Дата выдачи
 ( Санкт-Петербург)			

	Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица,                 в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _________________________ (указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) участвовать в открытом аукционе на право заключения  контракта  (указать полное наименование аукциона, наименование и номер лота в соответствии с наименованием  аукциона (лота), указанным в томе 2 документации об аукционе). 

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником - физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица 

Утверждаю
Глава местной администрации
Муниципального образования 
город Петергоф
 __________________ Н.А. Дергачева                                                                                                                                                  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

        1.1 Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта
1. Предметом настоящего  аукциона является право заключения  муниципального контракта на выполнение работ по санитарным  рубкам  деревьев (снос  аварийных деревьев)  на  территории муниципального образования город Петергоф в 2010 году по адресам: г.Петергоф, ул.Озерковая, д.51/3;53/1;53/2;53/3;55/1;55/2;35;15;23;3, ул. Братьев  Горкушенко, д.9/1;7;9, ул. Жарновецкого, д.2;6, ул. Пут. Козлова. д.11;20, пер. Суворовцев.д.2;10, ул.Блан-Менильская,д.1;3;11, ул.Никольская, д.3;5, ул.Аврова,д.15;15-а;15-б;13-б;32;43, ул.Володи Дубинина.д1, ул. Юты Бондаровской,д.19/3;19/2, ул. Разводная д.19, 25, 23, 31, 31\1, 33, 35, 37, 39, ул. Войкова  д.34, ул. Дзержинского д.4а,ул. Озерковая д.39\1.
2. Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта: 2527159,44 рублей.

1.2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является: выполнение работ по санитарным  рубкам,  а  также    удаление  аварийных, больных деревьев и  кустарников  в  отношении  зеленых насаждений  внутриквартального  озеленения  на территории муниципального образования город Петергоф на 2010 год  с  целью обеспечения  прав  граждан на  благоприятную  окружающую среду. 
2. Основанием для выполнения работ являются: адресная программа по статье бюджета муниципального образования город Петергоф «Расходы на организацию  работ по компенсационному  озеленению, проведению  санитарных рубок на территории муниципального образования  город Петергоф» на 2010 год.

                                1.3. Источник финансирования муниципального контракта
1. Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования город Петергоф  на выполнение адресной программы «Расходы на организацию работ  по  компенсационному  озеленению,  проведению  санитарных рубок на территории муниципального образования  город Петергоф» на 2010 год.

                                1.4. Форма, сроки и порядок оплаты работ
1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. 
2. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в безналичном порядке в течение 5 банковских дней  на основании подписанного сторонами акта выполненных работ и  на основании  выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.   
3. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется, исходя из объема, подтвержденного актами  выполненных работ. 
4.   Авансирование  - 30% от стоимости контракта.

1.5. Место, условия и сроки выполнения работ
1. Работы выполняются на территории муниципального образования город Петергоф по адресам,  указанным  в  Разделе 1.1.
2. Санитарные  рубки  деревьев  проводятся  с  одновременным  дроблением  пней и вывозом  порубочных остатков в  соответствие  с  порубочным  билетом, выданным КБДХ Санкт-Петербурга  02 сентября 2010 года.
3. Сроки выполнения работ:
                  начало выполнения работ – с момента подписания контракта
                  окончание выполнения работ – 30.11.2010 года.

1.6. Порядок формирования цены контракта.
1. Начальная (максимальная) цена контракта формируется на основе прилагаемых Заказчиком локальных  смет - начальной (максимальной) цены контракта  с учетом расходов на перевозку, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
3. Стоимость выполнения работ будет рассчитываться как стоимость выполнения работ, указанная в Приложениях №1,2 к настоящему Техническому заданию тома 2 документации об аукционе, уменьшенная на предложенное участником аукциона понижение относительно начальной (максимальной) цены. 

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом аукциона
2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
      1. Работы, являющиеся предметом аукциона, выполняются в соответствии с локальными  сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Технического задания тома 2 документации об аукционе (Приложения №1,2 к техническому заданию).
2.2. Требования к качеству и безопасности работ
1. Работы, являющиеся предметом аукциона должны соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленными действующим законодательства Российской Федерации: 
2. «Подрядчик» несет ответственность за безопосность проведения  работ  и  чистоту территории, на  которой  проводятся  работы.
 3. «Подрядчик» несет ответственность перед третьими лицами за несоблюдение правил безопасности  и  чистоты территории  при проведении работ.
4. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

2.3. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)
1. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным Сторонами. 
2. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. 
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков.  Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, а также неправильное оформление документов.
4. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.

2.4. Требования к сроку предоставления  гарантии качества работ.

1.  Требования не выставляются.

Раздел 3. Требования к порядку заполнения участником формы 
«Предложение о качестве работ (услуг)»
1. В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также  материалы (комплектующие и оборудование) соответствуют (идентичны) требованиям  заказчика, изложенным в техническом задании,  участник  в графе 3 формы  указывает следующее ««Работы (услуги) будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании»». Графы 1,2 и 4 участником  не заполняются. 
2. В случае если участник  предлагает использовать при выполнении работ (оказании услуг) отличные от поименованных  в техническом задании материалы (комплектующие и оборудование) в графе 3 формы участником должны быть указаны все технические, качественные  и др. характеристики,  позволяющие определить их  эквивалентность (по показателям указанным  в техническом задании). В графе 4 формы указывается  фирменное наименование (марка, вид и т.д.), наименование производителя и страны - происхождения, предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие  пункты технического задания.
3.	В случае если участник  предлагает иные технические (технологические) решения, связанные с производством работ (оказанием услуг), в графе 3 формы  участником указываются  соответствующие  характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить  соответствие выполняемых работ качественных потребностям заказчика (по показателям указанным в техническом задании). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие  пункты технического задания. Графа 4 формы участником в этом случае  не заполняется.

Раздел 4. Перечень  приложений к Техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

1.	Приложения №1,2 – Локальные  сметы  на  выполнение  работ по санитарным рубкам деревьев (сносу аварийных деревьев).

Заместитель Начальника ОГХ                                          В.А. Петров
                
     Согласовано :                                                                                                                                                                                                                     Утверждаю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
________________________                                                                                                                                                                                         Глава местной администрации
                                                                                                                                                                                                                                         МО город Петергоф
________________________
                                                                                                                                                                                          
     Н.А. Дергачева                                                        
"___" ____________________ 
	                                                                                                                                                                                                                                  "___" ____________________                         

Локальная смета 
на снос аварийных деревьев по адресам: г. Петергоф,ул. Озерковая д.51\3,53\1,53\2,53\3,55\1,55\,2,35,15,23,3, 
ул.Бр. Горкушенко д.9\1,7,9, ул. Жарновецкого д.2,6, ул. Пут. Козлова д.11,20, пер. Суворовцев д.2,10, ул. Блан-Менильская д.1,3,11, 
ул. Никольская д.3,5, ул. Аврова д.15,15а,15б,13б,32,43, ул. Володи Дубинина д.1, ул. Юты Бондаровской д.19\3,19\2.
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 
тех. задание, 
протоколы обследования.
Составлена в ценах на:
август 2010г. 
Сметная стоимость: 1983287.61 руб.
Нормативная трудоемкость: 5985.42 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 609270.44 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1, Валка деревьев	
1	ТЕРр 68-1-003-1	Валка деревьев в городских условиях: липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм  ( Н.Р. 104*0,94% = 1837.58 руб. С.П. 60% = 1127.81 руб.)	1 складочный м3 кряжей	7.45	29,74
26.34	3.40
0	221.56	196.23	25.33
0	2.57
0	19.15
0	
2	ТЕРр 68-1-003-2	Валка деревьев в городских условиях: липа, сосна, кедр, тополь диаметром более 300 мм  ( Н.Р. 104*0,94% = 338912.88 руб. С.П. 60% = 208007.08 руб.)	1 складочный м3 кряжей	786.43	51,98
46.02	5.96
0	40878.63	36191.51	4687.12
0	4.49
0	3531.07
0	
3	ТЕРр 68-1-003-3	Валка деревьев в городских условиях: ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром до 300 мм  ( Н.Р. 104*0,94% = 32704.15 руб. С.П. 60% = 20072.10 руб.)	1 складочный м3 кряжей	114.73	34,39
30.44	3.95
0	3945.56	3492.38	453.18
0	2.97
0	340.75
0	
4	ТЕРр 68-1-003-4	Валка деревьев в городских условиях: ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром более 300 мм  ( Н.Р. 104*0,94% = 183085.95 руб. С.П. 60% = 112368.62 руб.)	1 складочный м3 кряжей	312.17	70,73
62.63	8.10
0	22079.79	19551.21	2528.58
0	6.11
0	1907.36
0	
5	ТЕРр 68-1-003-5	Валка деревьев в городских условиях: дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром до 300 мм  ( Н.Р. 104*0,94% = 549.22 руб. С.П. 60% = 337.09 руб.)	1 складочный м3 кряжей	1.49	44,46
39.36	5.10
0	66.25	58.65	7.60
0	3.84
0	5.72
0	
6	ТЕРр 68-1-003-6	Валка деревьев в городских условиях: дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром более 300 мм  ( Н.Р. 104*0,94% = 3166.68 руб. С.П. 60% = 1943.54 руб.)	1 складочный м3 кряжей	4.47	85,46
75.65	9.81
0	382.01	338.16	43.85
0	7.38
0	32.99
0	
7	ТЕРр 68-1-002-2 прим.	Санитарная обрезка деревьев высотой: более 5 м  ( Н.Р. 104*0,94% = 1901.73 руб. С.П. 60% = 1167.18 руб.)	1 дерево	4	210,91
21.38	189.53
29.39	843.64	85.52	758.12
117.56	2.07
1.86	8.28
7.44	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				68417.44	59913.66	8503.78
117.56		5845.32
7.44	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				68417.44	59913.66	8503.78
117.56		5845.32
7.44	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.579			573912.95					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		4.45			37841.82					
		в том числе зарплата машинистов:		9.579			1126.11					
		Индекс к стоимости материалов:		5.263			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				611754.77	573912.95	37841.82
1126.11		5845.32
7.44	
		Накладные расходы %:	%				562158.19					
		Итого с накладными:	руб.				1173912.96					
		Сметная прибыль %:	%				345023.42					
		Итого:	руб.				1518936.38					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			273408.55					
		Всего по разделу:	руб.				1792344.93					
Раздел 2. Дробление пней	
1	ТЕРр-Озеленение 68-01-060-8	Дробление пней методом фрезерования машинами типа F 450 при диаметре пня: от 20 до 40 см ( Н.Р. 104*0,94% = 6136.23 руб. С.П. 60% = 3766.10 руб.)	10 пней	10.7	74,20
59.50	10.50
1.74	793.94	636.65	112.35
18.62	4.70
0.13	50.29
1.39	
2	ТЕРр-Озеленение 68-01-060-9	Дробление пней методом фрезерования машинами типа F 450 при диаметре пня: от 40 до 60 см ( Н.Р. 104*0,94% = 2145.67 руб. С.П. 60% = 1316.90 руб.)	10 пней	2.2	135,00
100.01	24.49
4.14	297.00	220.02	53.88
9.11	7.90
0.31	17.38
0.68	
3	ТЕРр-Озеленение 68-01-060-10	Дробление пней методом фрезерования машинами типа F 450 при диаметре пня: от 60 до 80 см ( Н.Р. 104*0,94% = 3109.27 руб. С.П. 60% = 1908.31 руб.)	10 пней	1.7	265,64
186.10	54.34
9.21	451.59	316.37	92.38
15.66	14.70
0.69	24.99
1.17	
4	ТЕРр-Озеленение 68-01-060-11	Дробление пней методом фрезерования машинами типа F 450 при диаметре пня: от 80 до 100 см ( Н.Р. 104*0,94% = 3300.77 руб. С.П. 60% = 2025.84 руб.)	10 пней	1.2	407,60
278.52	89.18
15.22	489.12	334.22	107.02
18.26	22.00
1.14	26.40
1.37	
5	ТЕРр-Озеленение 68-01-060-12	Дробление пней методом фрезерования машинами типа F 450 при диаметре пня: от 100 до 120 см ( Н.Р. 104*0,94% = 1583.06 руб. С.П. 60% = 971.60 руб.)	10 пней	0.4	592,94
400.06	131.98
22.57	237.17	160.02	52.79
9.03	31.60
1.69	12.64
0.68	
6	ТЕРр-Озеленение 68-01-060-13	Дробление пней методом фрезерования машинами типа F 450 при диаметре пня: от 120 до 140 см ( Н.Р. 104*0,94% = 1053.31 руб. С.П. 60% = 646.47 руб.)	10 пней	0.2	794,81
531.72	179.09
30.70	158.96	106.34	35.82
6.14	42.00
2.30	8.40
0.46	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				2427.78	1773.62	454.24
76.82		140.10
5.75	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				2427.78	1773.62	454.24
76.82		140.10
5.75	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.579			16989.51					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		4.45			2021.37					
		в том числе зарплата машинистов:		9.579			735.86					
		Индекс к стоимости материалов:		5.263			1052.18					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				20063.06	16989.51	2021.37
735.86		140.10
5.75	
		Накладные расходы %:	%				17328.31					
		Итого с накладными:	руб.				37391.37					
		Сметная прибыль %:	%				10635.22					
		Итого:	руб.				48026.59					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			8644.79					
		Всего по разделу:	руб.				56671.38					
Раздел 3. Вывоз мусора	
1	311-01-108-1 (2)-1	Погрузка при автомобильных перевозках. Дрова (СССЦ 8.2010 Санкт-Петербург ) ( Н.Р. 100*0,94% = 17265.90 руб. С.П. 60% = 11020.79 руб.)	руб. за 1 тонну груза	429.359
[1226.74*0.35]	42,78
42.78	0
0	18367.98	18367.98	0
0	0
0	0
0	
2	310-3015-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 4 класс груза, расстояние перевозки 15 км. (СССЦ 8.2010 Санкт-Петербург )	руб. за 1 т	429.359
[1226.74*0.35]	156,36
0	156.36
0	67134.57	0	67134.57
0	0
0	0
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				85502.55	18367.98	67134.57
0		0
0	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				85502.55	18367.98	67134.57
0		0
0	
		Накладные расходы %:	%				17265.90					
		Итого с накладными:	руб.	1			102768.45					
		Сметная прибыль %:	%				11020.79					
		Итого:	руб.				113789.24					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			20482.06					
		Всего по разделу:	руб.				134271.30					

		Всего по смете:	руб.				1983287.61					

Составил: ___________________   /______________/ Директор ООО «Стройпроект» ________________ Слепнев И.А.

Проверил: ___________________   /______________/    Генеральный директор ООО «Ремэкс95» ______________Джига В.В.

       
Согласовано :                                                                                                                                                                                                                     Утверждаю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
________________________                                                                                                                                                                                         Глава местной администрации
                                                                                                                                                                                                                                         МО город Петергоф
________________________
                                                                                                                                                                                          
     Н.А. Дергачева                                                        
"___" ____________________ 
	                                                                                                                                                                                                                                  "___" ____________________                         
Локальная смета 
на снос аварийных деревьев 
по адресу: г. Петергоф ул. Разводная д.19, 25, 23, 31, 31\1, 33, 35, 37, 39, ул. Войкова  д.34, 
ул. Дзержинского д.4а,ул. Озерковая д.39\1
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 
тех. задание, протоколы обследования
Составлена в ценах на:
август 2010г., Госэталон 1.1 
Сметная стоимость: 543871.83 руб.
Нормативная трудоемкость: 1764.99 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 167936.37 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1, Валка деревьев	
												
2	ТЕРр 68-1-003-2	Валка деревьев в городских условиях: липа, сосна, кедр, тополь диаметром более 300 мм  ( Н.Р. 104*0,94% = 84005.31 руб. С.П. 60% = 51558.09 руб.)	1 складочный м3 кряжей	194.93	51,98
46.02	5.96
0	10132.46	8970.68	1161.78
0	4.49
0	875.24
0	
3	ТЕРр 68-1-003-3	Валка деревьев в городских условиях: ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром до 300 мм  ( Н.Р. 104*0,94% = 12317.13 руб. С.П. 60% = 7559.61 руб.)	1 складочный м3 кряжей	43.21	34,39
30.44	3.95
0	1485.99	1315.31	170.68
0	2.97
0	128.33
0	
4	ТЕРр 68-1-003-4	Валка деревьев в городских условиях: ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром более 300 мм  ( Н.Р. 104*0,94% = 47406.31 руб. С.П. 60% = 29095.52 руб.)	1 складочный м3 кряжей	80.83	70,73
62.63	8.10
0	5717.10	5062.38	654.72
0	6.11
0	493.87
0	
5	ТЕРр 68-1-003-5	Валка деревьев в городских условиях: дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром до 300 мм  ( Н.Р. 104*0,94% = 549.22 руб. С.П. 60% = 337.09 руб.)	1 складочный м3 кряжей	1.49	44,46
39.36	5.10
0	66.25	58.65	7.60
0	3.84
0	5.72
0	
6	ТЕРр 68-1-003-6	Валка деревьев в городских условиях: дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром более 300 мм  ( Н.Р. 104*0,94% = 9967.50 руб. С.П. 60% = 6117.53 руб.)	1 складочный м3 кряжей	14.07	85,46
75.65	9.81
0	1202.43	1064.40	138.03
0	7.38
0	103.84
0	
7	ТЕРр 68-1-002-2 прим.	Санитарная обрезка деревьев высотой: более 5 м  ( Н.Р. 104*0,94% = 475.43 руб. С.П. 60% = 291.80 руб.)	1 дерево	1	210,91
21.38	189.53
29.39	210.91	21.38	189.53
29.39	2.07
1.86	2.07
1.86	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				18815.14	16492.80	2322.34
29.39		1609.07
1.86	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				18815.14	16492.80	2322.34
29.39		1609.07
1.86	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.579			157984.53					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		4.45			10334.41					
		в том числе зарплата машинистов:		9.579			281.53					
		Индекс к стоимости материалов:		5.263			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				168318.94	157984.53	10334.41
281.53		1609.07
1.86	
		Накладные расходы %:	%				154720.90					
		Итого с накладными:	руб.				323039.84					
		Сметная прибыль %:	%				94959.64					
		Итого:	руб.				417999.48					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			75239.91					
		Всего по разделу:	руб.				493239.39					
Раздел 2. Дробление пней	
												
1	ТЕРр-Озеленение 68-01-060-8	Дробление пней методом фрезерования машинами типа F 450 при диаметре пня: от 20 до 40 см ( Н.Р. 104*0,94% = 2408.63 руб. С.П. 60% = 1478.29 руб.)	10 пней	4.2	74,20
59.50	10.50
1.74	311.64	249.90	44.10
7.31	4.70
0.13	19.74
0.55	
2	ТЕРр-Озеленение 68-01-060-9	Дробление пней методом фрезерования машинами типа F 450 при диаметре пня: от 40 до 60 см ( Н.Р. 104*0,94% = 1267.85 руб. С.П. 60% = 778.14 руб.)	10 пней	1.3	135,00
100.01	24.49
4.14	175.50	130.01	31.84
5.38	7.90
0.31	10.27
0.40	
3	ТЕРр-Озеленение 68-01-060-10	Дробление пней методом фрезерования машинами типа F 450 при диаметре пня: от 60 до 80 см ( Н.Р. 104*0,94% = 1097.42 руб. С.П. 60% = 673.54 руб.)	10 пней	0.6	265,64
186.10	54.34
9.21	159.38	111.66	32.60
5.53	14.70
0.69	8.82
0.41	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				646.52	491.57	108.54
18.22		38.83
1.36	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				646.52	491.57	108.54
18.22		38.83
1.36	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.579			4708.75					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		4.45			483.00					
		в том числе зарплата машинистов:		9.579			174.53					
		Индекс к стоимости материалов:		5.263			244.26					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				5436.01	4708.75	483.00
174.53		38.83
1.36	
		Накладные расходы %:	%				4773.90					
		Итого с накладными:	руб.				10209.91					
		Сметная прибыль %:	%				2929.97					
		Итого:	руб.				13139.88					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			2365.18					
		Всего по разделу:	руб.				15505.06					
Раздел 3. Вывоз мусора	
1	3.1-47-1	Погрузка при автомобильных перевозках строительного мусора вручную(СССЦ 12.2009 Санкт-Петербург ) ( Н.Р. 100*0,9% = 4718.78 руб. С.П. 60*0,85% = 2673.98 руб.)	руб. за 1 тонну груза	117.0855
[334.53*0.35]	44,78
44.78	0
0	5243.09	5243.09	0
0	1.00
0	117.09
0	
2	310-3015-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 4 класс груза, расстояние перевозки 15 км. (СССЦ 12.2009 Санкт-Петербург )	руб. за 1 т	117.0855
[334.53*0.35]	146,33
0	146.33
0	17133.12	0	17133.12
0	0
0	0
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				22376.21	5243.09	17133.12
0		117.09
0	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				22376.21	5243.09	17133.12
0		117.09
0	
		Накладные расходы %:	%				4718.78					
		Итого с накладными:	руб.	1			27094.99					
		Сметная прибыль %:	%				2673.98					
		Итого:	руб.				29768.97					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			5358.41					
		Всего по разделу:	руб.				35127.38					

		Всего по смете:	руб.				543871.83					

Составил: ___________________   /______________/ Директор ООО «Стройпроект» ________________ Слепнев И.А.

Проверил: ___________________   /______________/    Генеральный директор ООО «Ремэкс95» ______________Джига В.В.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ (проект) № _____
           г. Петродворец		           	                                    «___»________2010 г.
Местная администрация муниципального образования город Петергоф в лице главы местной администрации муниципального образования город Петергоф Н.А. Дергачевой, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем “ЗАКАЗЧИК”, с одной стороны,  и _____________ в лице ___________________ действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем “ПОДРЯДЧИК”, с другой  стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.
                                                                                                                          
1.	Предмет контракта.
1.1 «Подрядчик» по заданию «Заказчика» принимает на себя обязательства на выполнение  работ по проведению санитарных рубок деревьев по адресам: г.Петергоф, ул.Озерковая, д.51/3;53/1;53/2;53/3;55/1;55/2;35;15;23;3, ул. Братьев  Горкушенко, д.9/1;7;9, ул. Жарновецкого, д.2;6, ул. Пут. Козлова. д.11;20, пер. Суворовцев.д.2;10, ул.Блан-Менильская,д.1;3;11, ул.Никольская, д.3;5, ул.Аврова,д.15;15-а;15-б;13-б;32;43, ул.Володи Дубинина.д1, ул. Юты Бондаровской,д.19/3;19/2, ул. Разводная д.19, 25, 23, 31, 31\1, 33, 35, 37, 39, ул. Войкова  д.34, ул. Дзержинского д.4а,ул. Озерковая д.39\1.
1.2.  «Подрядчик» выполняет работы в соответствии с утвержденной  в установленном порядке локальными сметами (Приложения №1,2), а также условиями настоящего контракта.
1.3. Муниципальный контракт заключен на основании решения заседания единой комиссии местной администрации муниципального образования город Петергоф по размещению муниципального заказа (Протокол № ____от _____   2010г.).
1.4. Предоставлено обеспечение контракта в виде ________________________________________________________________________________ на сумму 750 000,00 рублей.

2.	Сроки выполнения работ.
2.1 Сроки выполнения работ:
Начало: с момента подписания контракта.
Окончание: 30.11.2010г.
2.2.Дата фактического окончания работ определяется датой подписания последнего Акта                    выполненных работ.
2.3.Ответственность за нарушение срока выполнения работы несет Подрядчик, если иное не определено настоящим Контрактом.
            
3.	Стоимость работ по контракту и порядок их оплаты.
3.1. Стоимость работ по настоящему контракту твердая и составляет: __________ (     ) рублей., в т.ч. НДС 18% .
3.2 Авансирование – 30% от стоимости контракта.
3.3. «Заказчик» производит оплату выполненных «Подрядчиком» работ после подписания акта приемки и выставления счета. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования город Петергоф на 2010  год в безналичном порядке в течение 10 дней.
3.4. В случае выявления ответственным представителем «Заказчика» несоответствия 
сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в акте выполненных работ, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим контрактом, «Заказчик» в течение трех рабочих дней по обнаружении данного несоответствия уведомляет об этом «Подрядчика». Акты выполненных работ подписываются «Заказчиком» после внесения в него соответствующих изменений. 
3.5. Объемы работ, выполненные «Подрядчиком» с отклонениями от документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат подписанию и оплате «Заказчиком»  до устранения отклонений.
4.	Права и обязанности Подрядчика
При выполнении работ по настоящему контракту Подрядчик:
4.1.Гарантирует обеспечение выполнения работ в установленные контрактом сроки.
4.2.Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку.
4.3.Несет другие права и обязанности, вытекающие из условий данного контракта.

5.	Права и обязанности Заказчика
При выполнении настоящего контракта Заказчик:
5.1	Оплачивает выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта и принятые ответственным представителем Заказчика по актам выполненных работ.
5.2	 Несет другие права и обязанности, вытекающие из условий данного контракта.  

6.	Ответственность сторон и иные последствия обязательств
6.1	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящем контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.
6.2	В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пени.
6.3	Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер пени устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.4	Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

7.	Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Надлежащим подтверждением является справка, выданная уполномоченным органом. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, другие чрезвычайные обстоятельства.
7.2.В случае наступления обстоятельств, указанных в п.7.1. контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
7.3 С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами

8.	Разрешение споров между сторонами
8.1. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникающие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом,   становящимся   с   момента   их   подписания   неотъемлемой   частью настоящего контракта.
8.2.Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком,   возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением     случаев,     когда     экспертизой     установлено     отсутствие     нарушений Подрядчиком контракта   или    причинной    связи   между действиями    Подрядчика   и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.
8.3.Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешать возникший между сторонами спор в порядке, описанном в п.п. 8.1 и 8.2 настоящего контракта, то он разрешается арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

9.	Особые условия
9.1.Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.2.В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
9.3. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга.
9.4.Все   указанные   в   контракте   приложения   являются   его   неотъемлемой   частью.
9.5.Настоящий контракт составлен на 3 листах, в двух экземплярах, хранящихся у сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

10.	Срок действия контракта
10.1.	 Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2010г.
11.	Юридические адреса и реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК	                   ПОДРЯДЧИК	
Местная администрация муниципального образования город Петергоф		
Адрес места нахождения: Самсониевская ул., дом 3, Петродворец, Санкт-Петербург, 198510 
Тел/факс 450-54-18
ИНН 7819019670, КПП 781901001, ОКАТО 
40290501000, ОКПО 46894273
УФК по г. Санкт-Петербургу (МА г. Петергоф, 
л/счет № 03723002090)
Счет №  40204810100000000209
В ГРКЦ ГУ Банка России по 
г. Санкт-Петербургу
БИК 044030001 		
			
ПОДПИСИ СТОРОН
от «Заказчика»
Глава местной администрации муниципального образования
город Петергоф
_____________Н.А. Дергачева
МП	                   от «Подрядчика»